...fiyat farkı ödeneceği belirtilmiştir. ...birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine... ...fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak...

...mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması... durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...ifade edilmekte ise de; bu durum sözleşmesinden tamamen bağımsız...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının... ...imalât arasındaki toplam maliyet farkının büyüklüğünün tespit... ...ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut... ...olduğunu, yer değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...kalemi için belirlenen yeni birim fiyatın hatalı olarak hesaplanması... TL iş artışı yapılmıştır. ...fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak...

...Sökülmesi” iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının tespiti hususunda... ...maddesinin 2 nci fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanacaktır. … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve... cezalı çalışma , fiyat farkı , Pn

...tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat... ...sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. ...bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda... ...sayılı Kararına göre ÖTV fiyat farkı ödemesi yapıldığı beyan...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak... ...bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek... maddelerinde düzenlenmiştir. maddesinde düzenlenmiştir.