...Başkanlığı’nın 27/04/2021 tarih ve E.18879 sayılı yazısından... ...fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... ...açıklaması kapsamında idareye sunduğu ve yeni iş... ...kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53...

...sözleşmenin uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik... maddesinde yer verilmiştir. ve sözleşmenin 25. ...yasaklanması talebiyle davalı idareye gönderilen ... ...davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde süre...

...ve 32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi... ...sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı... ...dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye...

% 0,20 ve reçine miktarının max. ...özellikleri taşımayan malın kabul edilmesinin suç olduğu, davacının... ...belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe... ...gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde...

ve ... ...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük... ...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre... ...izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.... ...yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri... ...imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...mahfazalı modüler hücre tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır...

...davalı tarafça bizzat davacı idareye teslim edildiğini... ...zararın davalıdan tahsil edilmesi hususunda da herhangi... Davacı vekili temyiz isteminde bulunmaktadır. ...denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı...

...un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Karayolları... ve Per. ve Tic. ve Güv. ve Tic. ve Güv. ve Tic. ...nin 20.12.2023 tarihinde idareye şikayet başvurusunda...

...belgelerin 16/12/2011 tarihinde idareye gönderildiği hâlde... ...şekilde yapılarak teslim edilmesinin istenildiği, davacı... tarih ve E: .. ...tamiratlarının yapılarak teslim edilmesinin aksi hâlde...

...ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme... ...sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı... ...anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde... ...vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten...