...verildiği, karara yönelik itirazın da Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 12.09.2005 tarih ve 2005/2494... Sözleşme eki BİGŞ.nin 39. ...yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları oranında müştereken ve müteselsilen tahsili... Hangi belgelerin sözleşme evrakı olduğu sözleşmenin 3.

Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...gücünün Teknik Şartname'de aranılan %90 oranını sağlamadığından bahisle yenisiyle... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği, 03.08.2007 tarihinde... ...olarak ise; K1'in davacı şirkette %10 oranında hisse sahibi olduğu, bu haliyle yarıdan... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

Sözleşmenin 3. ...yükleniciye nakden ödeneceği, bu istihkaklardan %5 oranında işletme teminatı kesileceği, yüklenicinin... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir.

...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& ...RPT oranlarının aylık yüzde 3 olduğu ve bu oranın üzerindeki geri çevrilen işlerin varlığı...

yüklenimindeki …TL sözleşme bedelli “.. Sözleşme konusu hizmet alım işi ... ...günlük sözleşme bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında ceza uygulanacaktır.” hükmüne yer... ceza uygulaması , hizmet alımı , teknik şartnameye aykırı personel çalıştırılması

...ihale edilebilmesi için proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödene­ğinin ayrılması... Sözleşme eki YİGŞ’nin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “( ...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir...

maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...kuyruk isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik...

Asliye Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, ...birlikte, bu miktara her yıl yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle 2021 yılı için... maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21.