...teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedip... ...hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı... ...tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470 ve devamı maddelerinde...

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...teslim edememesine sebep olabilecek nitelikte mücbir bir sebebin bulunmadığı, davaya konu...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin... ...imkân verecek şekilde, yapım işleri ihalelerini mevzuatında belirtilen sürelerde yapılmasına... ...kaybının hesaplandığı, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...şartnamesi ve sözleşme hükümlerine uygun olarak mücbir sebep gösterilmeksizin ihale dokümanı... TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...davacının üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre...

...gerisinde kalındığı, taraflarından kaynaklanan sebeplerle süre uzatım kararları alınarak ödenek... 1) Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

...faturaların o kuruluşlara ait olabileceği)” gibi sebeplerle kabul edilmeyen faturalara ilişkin... g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır. ...sorumlular tarafından dilekçe ekinde sunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Ticaret...

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

...halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek...

...kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname