Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ 'nin mevcut ısı merkezlerinde, kuyu binalarında, yer altı ve yer üstü boru hatlarında, rögar içlerinde oluşan her türlü malzeme cinsinde kaynak kaçakları... hariç) ile yüklenici tarafından yapılacaktır.

...demir yolu ile peronların inşa edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı yapılması gerektiği, yukarıda belirtildiği gibi aynı anda farklı... .’nin yapısal değişikliği hakkında bilgi verildiği, işin devamı sürecinde sözleşmenin taraflarının idare ve yüklenici olsa da hattın sahibinin ...

... altında sayılanların üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması halinde üstteki belgelerin hüküm icra edeceği, İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin 12 nci maddesine göre ... maddesinde öngörülen usul ve esaslara göre tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği veya kesileceği, Hususları bilinen durumlardır.

1- Örtü üstü membran yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; İdare yazısı ve eklerinden özetle; örtü elemanları ve otopark üstü örtü elemanlarının proje ve detaylarda gösterildiği şekilde badem profil uygulamasının yapıldığı, bu imalatlar...

Kamu idarelerine ait rayiçlere üstünlük ve öncelik tanıyan bir anlayış geçerli olmamakla birlikte, yeni birim fiyat... kalemlerin rayicinde yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlar esas alınmıştır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacının, ihale ile üstlendiği X1 Polis Meslek Yüksekokulu ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Havacılık... Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

...işinin teknik şartnamesi ile yükleniciye yaptırılması öngörülen mali konulara ilişkin danışmanlık ve bu konularla ilgili birimlerde çalışan personelin bilgilendirilmesi mali mevzuatta idarenin “asli ve sürekli” görevleri arasında yer alan “malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine...

tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak aleyhlerine 1.494... Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

5018 sayılı Kanunun “Üst yöneticiler” başlıklı 11 inci maddesinde; “. belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır.

...içine malzeme miktarı ve bedeli, makine cinsi ve saat ücreti, işçilik miktarı ve bedeli, yüklenici karı ve genel gider oranının dâhil olduğu, bu husus göz önünde bulundurulduğunda... ...talep edildiği, ilgili verilerden idarece belirlenen birim fiyatların rayiçlerin çok üstünde olduğu tespiti neticesinde yeni birim fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi...