...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının... ...sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal... ...270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda... ...gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin...

...istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... ...vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar... ...tarihi 31.09.2007 tarihine kadar olan uygulama sürecinde işe başlayan davacının...

...gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde... Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin... ...60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi... ...uzatılabilir.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin... ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940 - Yurt... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Fiyat Farkına İlişkin Esasların; “Uygulama esasları” başlıklı 6 ncı...

...şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile... ...Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Yapım İşleri... ...ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin... ...edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

...sahibi idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat malzeme... ...metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından... ...bildirdiğini, inşaatın tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığını, yapılan...

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği... ...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz...

...herhangi bir engel bulunmadığı, mimari uygulama projesi ve kesitlerine göre... ...yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar...