...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin... ...yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...kapsamında kendisinden talep edilen işleri tam olarak yerine getirmediği...

...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili ile... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

“Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...kabul teklif belgesinin ardından, yapım işleri geçici kabul tutanağının hazırlanmış... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.

...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...