...malzemesini kullanmak istedikleri, uygulama projesinde belirtilen... ...eklerinden, anlaşmazlığın iş sürecinde temel su yalıtımı... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, uygulama projesi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... Somut uygulamada, Kanunda öngörülen... kişi ile yapılacak … Belediyesi ... ...başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

Yapım işlerinde teminat süresi... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan...

...teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019... ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı...

...davanın reddine karar verilmiştir. ...Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği... ...temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...işin uzamasının idareden kaynaklı olduğuna ilişkin... ...gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle... ...süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak...

...nci fıkrasının “İhzarat uygulaması” başlıklı bendinin... ...sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulanacak fiyat... ...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... ...sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici... ...uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin... ...bu miktarlar verilen süre uzatımı kadar ileri tarihe...

...hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine... ...yayımlanan kararın iptali istenilmiştir.

...görüşüldü: Dava; Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından... ...konusu anlaşmayı öngörülen süre içinde imzalamadığından...

...kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda... ...tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş...