...sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal listesinin... ...270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...

madde gerekçesinde, Mevcut uygulamada Kanunda yer almaması nedeniyle şeffaf... ...başvurusu olmadığından dokümanın bu haliyle kesinleştiği göz önüne alındığında mevcut... ...gerekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek düzeltici işlem belirlenmesine...

...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una … kadar... ...Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...sözleşme esaslarına göre yapılmasının, uygulamada sıkça rastladığımız ve idare ile... ...programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14... ...sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin...

...götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...gerektiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile, 93.395,00 TL'nin dava tarihinden... ...kolonların kesilmiş olması gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın bu...

...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal... ...teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”, Uygulama projelerinde değişiklik yapılması...

...sonunda; Samsun Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.09.2005 gün ve 2005... ...görüşüldü: Dava, hakedişlerden yapılan kesintinin ödenmesi talebine ilişkindir. ...fiyat tarifleri kitabının IV.a:”beton işleri uygulama kriterleri” başlıklı bölümünde...

...söz konusu alımlar kapsamında yapıldığının kabulü mümkün değildir. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. ...hazırlamak… j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak...