...TL tutarındaki bedel Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesine 29.03.2018 tarihinde ödenmiştir... e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.” hükmü yer almaktadır. ...11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya...

...taahhüt edilen teknik personelin (elektrik teknisyeninin) çalıştırılmadığı gerekçesiyle … TL... ...aynı yüklenicinin taahhüdünde, aynı zaman diliminde ve aynı şantiyeden yönetilerek yapılması... ...tarih ve 40096 tutanak nolu Kararda 5018 sayılı Kanun ile getirilen kusur sorumluluğu ilkesi...

...gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde... ...için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının... ...Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları...

...yapılan taşıt kiralamalarında, katma değer vergisi hariç ve her türlü bakım-onanım, sigorta... ...yukarıdaki hususlar göz önüne alınmak suretiyle yeniden hüküm tesisinin temini için dosyanın... ...tabi olduğu belirtilmiş ve söz konusu taşıtlar Kanunun 3’üncü maddesinde ayrıntılı olarak...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… ...türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet... ...öngörülen usul ve esaslara göre tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim... ...çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek, yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesi... ...noktasından çalışılamayan süre arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği, zira sözleşmesine...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde karma sözleşmeye... ...belirlenen iş süresi içerisinde olmayan zaman dilimine ödenek konulmasının fiilen ve hukuken... ...verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına...

...ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi... ...ilçesi, Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı Yeni Hizmet Binası Yapım İşi”nde, katı atık... ...Abonelik yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü maddesi, Planlı Alanlar...

...sözleşmeye ilişkin faturaların SMMM/YMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye verilmesi... ...ve kalan okul inşaatı işlerinin tamamlanarak yeni bir yapı inşaatının gerçekleştirileceği... ...olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının...

...Dava konusu istem: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3-g maddesi uyarınca istisna... ...bildirilerek, sözleşme teklifinin bu şartlar altında yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunulduğu... ...görüşüldü: HUKUKİ DEĞERLENDİRME : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen...