...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. ...yargıda verilen iptal kararının geriye yürüyeceğine dair Danıştay... ...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat... ...idareden kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı...

...09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasının sebebinin... ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak...

vermiştir. ...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11... ...Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; dava konusu Kurul...

...verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... ...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ZKN Mimarlık Müh. ...düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır... ...ticaret sicil bilgilerine göre bu sürenin yaklaşık 11 ay olduğundan...

...KONU İzmir Valiliği’nin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 31... ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... ...işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119... ...karşılanabilmesi için söz konusu bölgede AG gerilim seviyeli aşağıdaki öngörülen... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...alındığı, piyasa araştırması sonucu verilen fiyatların ortalaması... ...zararının tazminine karar verilmiştir. ...üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda...

...şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller... ...ın belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Diyarbakır... ...üzerine, bozma kararına uyularak verilen kararda; davacı şirketler... teklifte çekilmiş, isteklilerden ...