Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. ...işin kabule hazır hâle gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle... ...farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz...

...yeni birim fiyat oluşturulduğu durumlarda, ihalenin yapıldığı yıl için geçerli resmi... ...işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa malzeme fiyatlarındaki... ...oluşturduğu yeni birim fiyatlar için yıllık fiyat güncellemesi yoluna gitmiştir.

...Kamu İhale Kanunu’na göre 22/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık 7 ay gibi bir sürenin olması ve bu...

...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş... ...başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin ve sulama sahası imar planı problemleri... ...davalı yanca feshedildiği, davacı şirketlere ihale olunan iş aylık ortalama 323.298,98- TL...

...tarihlerinden başlatılmasının hatalı olduğunu, ilave maliyete ilişkin belgelerin dosyaya sunulduğunu... ...tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek...

...Alımı işi olduğu, işin süresinin 36 ay olduğu, ihale dokümanı düzenlemelerinden yemeğin idareye... ...şekilde belirlendiği, ihale konusu işte ana maliyetin personel ve malzeme giderlerinden oluştuğu...

...azaltmayacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda maliyeti daha düşük (torç başına 2500TL) 3... ...davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun...

Dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamede, kül miktarının max. ...belirlediği, tesisin 1977 yılında kurulduğu, yaklaşık 38 yıldır belirlenen özellikte talaşın...

...ihale kayıt numaralı Kimyevi Gübre ihalesine ilişkin olarak Gübre Fabrikaları T... ...fiyatlarının 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yaklaşık %90 oranında artış göstererek 850...