...olmamasına rağmen ihale bedeli ile yaklaşık maliyet arasındaki fark kadar da bir indirim... TL Sözleşme Bedeli: … ...ARTIŞI YAPILAN KALEMLERİ tablosunda yapılan hatalı mütalaanın tekrar Kurulumuzun incelemesine... TL Sözleşme Birim Fiyatı: … TL Sözleşme Yılı Birim Fiyatı: … ...uygulanmasıyla yeni birim fiyatların bulunduğunu, Yaklaşık Maliyet: …

...R : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemin... 04.06.2012 tarihli sözleşme ile davacı yüklenici ...

...halen aktif kayıtların bulunduğu bir bilginin hatalı sunulması sonucu meydana geldiği iddia... ...sorgulanarak kabul edildiği,  firmalarının teklifinin yaklaşık maliyete en yakın ve en ekonomik teklif... ...avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, c) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde...

...tarihlerinden başlatılmasının hatalı olduğunu, ilave maliyete ilişkin belgelerin dosyaya sunulduğunu... ...tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek... ...kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme...

...ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( ...i değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmişti...

...07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...konu işin metrajlarının çıkarılıp bulunan yaklaşık maliyete oranı ile inşaat ilerleme... ...ihale dokümanı arasında yer almayan yaklaşık maliyet hesap cetvelinin anlaşmazlıkların çözümünde...

...edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim fiyatına oranı ile... 4735 sayılı kanun , iç genelge , Sözleşme , sözleşme eki , Yeni birim fiyat ...için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran ile...

...beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan... ...teklif değerlendirmesini geçen ve aritmetik hatası bulunmayan istekliler için yapılacaktır... ...kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90  - ...yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90  -

...aykırılık tespit edildiği, eksikler ve imalat hatalarının 29/12/2012 tarihine kadar giderilmemesi... ...görüşüldü: Dava; davacının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...bedellerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve yaklaşık maliyetin hatalı olduğuna ilişkin... ...dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet...