...şekilde düzeltilip düzeltilmemesi hususundaki görev, yetki ve sorumluluk idaresine ait olmak üzere karar verilmesine yer olmadığına... Ancak inşaat sahası içinde yaklaşık tüm alanın 1/3 ünü kaplayan alanda meyve ağaçlarının...

...bu niteliklere sahip proje olarak hazırlamakla yükümlü ve sorumlu bulunduğu hususu bilinen bir durumdur. ...gösterildiği, tribün için tekliflerinde sadece karkas imalatın maliyet hesabını yaptıkları, baklavalı sac imalatı ile ilgili...

...2022 olduğu, ihale ilanı ile ihale tarihi arasında yaklaşık bir (1) aylık süre bulunduğu, 4734 sayılı Kanun... ...kiralanabileceği/satın alınabileceği hususunda fiyat araştırması, maliyet hesabı ve öngörülen kâr hesaplaması gibi çalışmalar...

...ekonomik kullanımı sonucunu verecek uygun rayici belirlemeli, maliyet açısından kendi lehine olan rayiçleri tercih etmelidir... ...ödenen … TL’nin düşülerek kalan … TL’nin ilamda belirtilen sorumluların uhdesinde kalmak üzere hükmün … TL olarak DÜZELTİLMEK...

...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... İlk yıl için öngörülen ödenek … proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki...

...donanımların tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek yükleniciden... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

Duruşma talep eden sorumlulardan ... ...dönüşü olmayan sorunlar oluşturacağı, idarenin zaman ve maliyet kaybına neden olacağından proje onaylanmadan taban...

...yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.31” düzenlemesi, Tip Sözleşme’nin (31) numaralı... ...01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık 1 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır.

...yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa malzeme fiyatlarındaki anormal artışları... Sorumlu tarafından YFK görüşünde yeni birim fiyatlar oluşturulurken...

İlamda Üst Yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ... ...tarihinde işe başlayan geçici işçilerin Belediyeye brüt maliyetinin ...