...şekilde tamamlanarak idaresine teslim edilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, Bu nedenle, anahtar teslimi götürü... ...ile çift vardiya olmak üzere kırım, yıkım çalışmasının yaklaşık 10 gün sürdüğü, ihale öncesi anlaşılması imkânsız...

...sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler. ...sonucu ayrıntısı aşağıda gösterilen … TL kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay...

...yapılacak kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının maliyetleri, yapılan kamulaştırmanın iptaline ait kamulaştırma... ...verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına...

...göre yapıldığı, buna bağlı olarak da araçların temin maliyeti dikkate alındığında yükleniciden kaynaklanmayan bir... ...nin “Çalışma Şartları ve Araçlarla ile İlgili Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.6.Araçların...

...birim fiyat tespitinin, öncelikle sözleşme taraflarının sorumluluk ve yükümlülüğünde bulunduğu, sözleşmesinde... ...sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

...yiz dilekçelerinde; işin aciliyeti ve yeni bir ihalenin ek maliyetler getireceği düşüncesi ile keşif artışı yapılara... ...suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği görüldüğünden, sorumluların temyiz itirazları reddedilerek 287 sayılı Ek...

...tacir olan davacı şirketin üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmemek suretiyle ihalesini aldığı... ...verimliliğinizi azaltmayacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda maliyeti daha düşük (torç başına 2500TL) 3 adet farklı torç...

belediye başkanı , belediye meclisi , belediyenin görevleri , sorumluluk , Taşınmaz tahsisi

Öte yandan Yönetmeliğin “Amirlerin sorumlulukları” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

Oluşan zarardan belediye başkanı sorumludur. belediye başkanı , ecrimisil , sorumluluk