...yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile... ...düşündüğümüz ve aynı zamanda maliyeti daha düşük (torç başına... ...Makinesi- Dijital İnverter kısmı uhdesinde bırakılan ve 07/07/2021...

...fiyatların piyasa şartlarına göre maliyeti dahi karşılamadığından... Bu madde boş bırakılmıştır…”, ...talebi de idare tarafından dikkate alınır. ...sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına...

...yüksekliği çarpılarak bulunan alanı üzerinden hesaplanan demir ve beton... ...gider oranı % 25 (yirmi beş) olarak alınır. Bu madde boş bırakılmıştır.”, ...çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleri dikkate alınarak...

...uzatılmasının İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır...

...Sentetik Futbol Sahası ve Tribün Yapımı İşi”nde; bazı imalatların sözleşme... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır... ...tekliflerinde sadece karkas imalatın maliyet hesabını yaptıkları, baklavalı...

...Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim... ...çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak... ...rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...yazısı ile işin gerçekleşme oranının yaklaşık %50 olduğu YİGŞ’ nin” Geçici... ...süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” “

...başlatılmasının hatalı olduğunu, ilave maliyete ilişkin belgelerin dosyaya sunulduğunu... ...yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı... ...imzalandığını, müvekkilinin sözleşme kapsamındaki tüm edim ve borçlarını kusurdan... ...kesintisi yerinde olmadığından bu miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne...

...idarece bu eksikliklerin giderilmesi için maliyet çalışmasının yapıldığı... ...içinde idare tarafından fesih kararı alınır. kuralı yer almıştır. HUKUKİ DEĞERLENDİRME: UYAP üzerinde yapılan incelemede, Ankara 8.