...Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat... ...eklenmesi ile bulunacak birim fiyat üzerinden ihale tenzilatı (%3,5) oranında... ...talebi de idare tarafından dikkate alınır.” , ...çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak...

...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak... ...rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin... ...rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.” Denilmek suretiyle yeni...

...bina (okul) temel betonlarının kırımı ve moloz naklinin iş artışı olarak... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” Hükümleri yer almaktadır... ...üzere kırım, yıkım çalışmasının yaklaşık 10 gün sürdüğü, ihale öncesi...

...ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde... ...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin... ...kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının maliyetleri, yapılan kamulaştırmanın... ...iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı...

...başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve bu işlere ait günlük... Bu madde boş bırakılmıştır.”, ...çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleri dikkate alınarak... ...rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.

madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...borcunu yerine getirmesi halinde işin yaklaşık %25'inde beklenmeyen... Bunun üzerine davalı idarece Hazine ve Maliye... ...kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den fazla...

...ihale ilanı ile ihale tarihi arasında yaklaşık bir (1) aylık süre bulunduğu... ...alınabileceği hususunda fiyat araştırması, maliyet hesabı ve öngörülen kâr hesaplaması... ...çöp toplama veya nakli hizmetleri kapsamında yapılan işlerin (Personel hariç... ...anılan Mahkeme kararının  temyizi  üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi...

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü... ...yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” denilmekte, “Gecikme Halinde... ...yapımını durdurduğu ve bu sürenin yaklaşık 40 gün sürdüğü, bu gerekçelerle...