...Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...elemanlarının ulaşımını sağlayacak olan araçların giderlerinden (yakıt, vergi, sigorta... ...hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün...

...belirtildiği, ancak bu süre içerisinde de mal teslimi yapılmadığından Manavgat Devlet Hastanesi’nin... ...tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu... ...yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla...

...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen) takvim... ...internet sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine ilişkin...

...işinde, işin denetimi ve yönetiminde kullanılacak araçların ve şoförlerin temin edilmemesi sebebiyle... ...maddesinde; “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine...

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...hukuka aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...çalıştırılmasının mümkün olmadığını, işçilere yapılacak zamların doğrudan işçilerin hesaplarına... ...olan teknik şartnamenin “Sürücülü Hizmet Araçlarına Ödenecek Şoför Ücreti Listesi”ne... ...Sigortalar Kanununa Tabi Personelleri Sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla...

...net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.şeklinde bir düzenleme... İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, - ...faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının ıskontolu satışından doğan...

...önce 2 günlük yevmiye kesme, tekrarı halinde 3 günlük yevmiye kesme ve bir kez daha tekrarı... Yapılan incelemede, işçi ... ...feshini gerektirmeyecek olup, cetvelde bunun cezasının yevmiye kesme olduğu düzenlenmiştir...

...konusu işte hizmet alımı suretiyle kiralanan araçların üç tanesinin teknik şartnameye aykırı... ...sürekli nitelikteki işlerde kontrol teşkilatı, yapılan işle ilgili olarak Genel Şartnamenin...

...kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının... ...çalışıldığı, söz konusu boyatma işleminin yapıldığının davacı şirket tarafından yazıyla...