İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna verilir.

Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. denetim dönemi , denetim yılı , mali yıl , önceki döneme ilişkin kamu zararı , sayıştay denetimleri ...ise süre uzatım kararında imzası olan ile olur veren kamu görevlilerinin sorumluluğuna hükmedilmiştir.

...emekli olduğu dönemden sonraki bir döneme ilişkin yapılan denetimlerde imzasının ve sorumluluğunun bulunmamasına rağmen... 039;te tanımlanan ‘Enjeksiyon Yapılması' işi kimyasal enjeksiyon olarak mı fiyatlandırılmalıdır? ...birim fiyatı İdare adına belirleme yetkisi verilen kamu görevlilerinde olduğu değerlendirilmektedir.

Karara sorumluluk yönünden yapılan itirazda ise; 5018 sayılı Kanunun 32. ...değerlendirilse bile kasıt, kusur veya ihmal söz konusu olmayan kamu görevlilerine mali sorumluluk yüklenmesi mümkün bulunmadığı... Maddi Olay 2017 hesap yılı çerçevesinde yapılan denetim neticesinde; .. Dosya üzerinde yapılan incelemede ...

... düzenlenmesine esas olacak hesapların, yüklenici ve yapı denetim görevlilerince hazırlanıp idareye teslim edileceği, yüklenicinin, hesaplara ... içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporunun düzenleneceği açıkça ...

...yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan 23 adet analiz fiyatı ve 84 adet iş kalemi birim fiyatının, sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapı denetim görevlileri ile birlikte tespit edilerek idaresince onaylandığı,  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarihli talimat yazısı ile bahse konu analiz ve birim...

...dikkate alınmadığı, yapı denetim görevlileri değişikliğinden sonra hazırlanan 4 üncü iş artışı/eksilişi hesabında, eksik hesaplanan sfero döküm ızgara metrajının, üretici firmalardan alınan kg/m2 birim ağırlığı ve idare talimatında belirtilen 3,00 mt genişlik dikkate alınarak tespit edilmesi ile yeniden iş eksilişi yapılmasına, …

Davalı idarenin yapı denetim görevlilerince mahallinde yapılan incelemede, işin henüz geçice kabule hazır olmadığı ve bir çok eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş ve davalı idarece 09.08.2018 tarihi itibariyle sözleşmenin feshine karar verilmiştir.

Bu hükümlerden; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede geçici hakediş raporunun düzenlenmesinde, yapı denetim görevlileri ve yüklenici temsilcisinin birlikte ölçeceği eksiksiz ve kusursuz yapılan imalatların esas alınacağı, ihale dokümanında belirtilen ilerleme yüzdelerine uygun olarak ödeneceği anlaşılmaktadır.

...gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Yapılan incelemelerde, Üniversite Yönetim Kurulunun 08.03... Kaldı ki; mevzuat gereği danışmanlık hizmeti, iç denetim biriminin faaliyetlerinin bir parçasıdır.