...yapının kontrolleri ve denetimi TOKİ tarafından yapılmış ve TOKİ adına Koltek Müşavirlik... ...yaptırılması karşısında, ayrıca ihale evraklarını inceleyen heyet raporunda da işin... ...inşaat mahallinde teknik elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını...

Bu kapsamda hakediş raporunda imzası bulunan; .. ...dönemden sonraki bir döneme ilişkin yapılan denetimlerde imzasının ve sorumluluğunun bulunmamasına... ...aykırı bir şekilde hatalı yeni birim fiyat yapılmasından dolayı, yeni birim fiyat tutanağını...

...güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik... ...teminat mektubu bedeli, 4.825,58 TL ihzarat bedeli, hakedişe bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden... ...dikkate alınmaksızın düzenlenen yetersiz ve denetime elverişli olmayan asıl ve ek bilirkişi...

Söz konusu işin yapı denetim hizmetleri 4734 sayılı Kanunun 48’inci... .’den danışmanlık hizmet alımı yapılarak gördürülmüştür. yevmiye no.lu) ekli … no.lu Hakedişi Onaylayan … tek başına sorumlu tutulmuş...

...numaralı iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen... ...konusu değişikliklerin, değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat farkı hesaplarına...

...tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini ifade ederek... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı... c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Yapılan bu uygulama sözleşme ve eklerine aykırıdır. ...olup, bu haliyle hüküm tesisine ve Yargıtay denetimine elverişli bulunmamaktadır.

Yapılan ön inceleme sonucunda; … ...hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan incelemede... ...artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması...