Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesinde yer alan; “… Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, … ...edilmişse de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı...

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...2012 onay tarihli 39 nolu hakediş ile kesin hakediş düzenlendiğini, müvekkilince üç... Mahkemece yapılan yargılamanın da yeterli incelemeyi içerdiği söylenemez.

...Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin... Yapım İşi” kapsamında, kazıdan çıkan malzemenin... ...Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci madde hükümlerine göre, kazı imalatları...

...olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından...

80 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile; Belediye tarafından “.. ...piyasa satış fiyatının üstünde kitap alımı yapılması, danışmanlık hizmeti alındığına...

İlamda Üst Yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ... ...gibi nedenlerle belediyelerinin mevcut personel yapısının (kalifiye elaman eksikliği, sayı...

...zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı ve genel giderler. Yapılması” pozunun tarifinde; “…

Yeni Birim Fiyat Tutanağını imzalayan ve hakedişi düzenleyen …, ...birim fiyat analizinin esas alınarak sıcak demirci ustası 400 saat ve çırak 400 saat esas alındığı... Anılan işin ihalesi … yılında yapılmış olup, …’

...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle... ...iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak...

A.Ş., Yapı-Tesis İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Teknomina İnş. Şti.nin ciro tutarının yetersiz olduğu ve iş deneyim...