...nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı... ...ile havacılık alanında faaliyet gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı... ...şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden kesinti yapıldığı tarihten itibaren işleyecek faiziyle...

İşin yapılması için gerekli olan her türlü makine, ekipman, alet, edevat vs. Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •

... Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın... park bahçe bakım işleri , personel çalıştırılmasına dayalı hizmet , Yapım işi

...Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı... Yapı Denetim Görevlileri ... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... ...ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının...

giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...edilemeyeceği hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında oluştuğu, belirtilen... ...şev kaplamaları ve diğer toprak işlerinin yapılması...&

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan... ...cezai şart istemlerine dair olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın reddine... ...dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde...

...bulunmadığı, bu nedenle YİGŞ’nin 22’nci maddesinin (b) ve (c) bendine göre Genel Müdürlük... yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

hizmet” ve “yapım” tanımları dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.  ... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer verilen hükümlerden idareleri...