...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdelerine göre %85 seviyesinde olduğu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/201 sayılı kararı) Yüklenicinin projede yapılan değişiklik sebebiyle projenin idaresince onaylanarak tebliğ edildiği tarihe kadar değişikliğe konu işleri yapamayacağı ve böylece işte bir gecikmeye sebebiyet verilebileceği, bu sebeple de yükleniciye süre uzatımı verilebileceği.

.Sebze ve Meyve Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...belge bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır...

... işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi ... üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü ... çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41 ...

...programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet (yapının fiili toplam inşaat alanı, mülkiyet... ...kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...bir defa da proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş... ...Geçici kabul itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24... ...verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...

...sözleşmeye bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine... ...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve...

...öngörülmediği dolayısıyla tüm katlarda sökümünün yapılması için 12 gün olmak üzere toplamda... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, .. ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ..