çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Sözleşmenin 19-A/3 maddesi ile 21.3 maddesine göre ara hakedişlerin muhasebeye intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği öngörülmektedir.

...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan...

...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  ...bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte bir... hakediş , KDV , süre uzatımı

...Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...tanımlarının verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna göre... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan... havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

...10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre... ...kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihinin yapıldığı aya mı yoksa sözleşmeye göre...

... olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya ... sırasında, idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, bu yeni süreye göre yüklenici ... hazırlanarak idare onayına sunulması gerektiği, bu süre zarfında onaylı iş programına göre işlerin yürütüleceği, Hususlarında tereddüde mahal ...