... sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını ve idareye ... kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi ... personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ...

ile (Şube Müdürü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) …’ maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek... ...sonucu oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir...

... yükleniciye süre uzatımı verildiği, bu süre uzatımına istinaden, yüklenicinin de bir revize iş ... 21/09/2020 tarihli revize iş programına göre işlerin yürütülmesi sırasında, yüklenicinin bu ... içerisinde hangi gün, ay ve yılda hangi imalatların yapılacağına dair yüklenici taahhüdünü içeren bir ... kaynaklanan sebeplerle idaresince verilen bir süre uzatım ve/veya ödenek aktarma kararı olmaksızın, idaresinin ...

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...alüminyum doğraması ve kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin... ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb... ...TL'nin tahsili istemiyle açılan davada yapılan yargılama sonunda; alınan bilirkişi...

...edilerek sözleşmeye bağlanan binalara yönelik yapım işlerinin anahtar teslim götürü bedel... ...nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin... anahtar teslim götürü bedel , bina işleri , birim fiyat sözleşme

... idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte ... maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde ...

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

...için en az 1 adet grayder bulundurulacağı, iş süresince 1 adet orman mühendisi ile trafik akışını... 104.2 no’lu “Servis yolu yapımı   % genel giderler , kontrollük aracı , yapım işlerinde denetim aracı

...miktarda olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması gerekir. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul tarihi itibarıyla, yüklenicinin...

...sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde... ...şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı ...verilecek sürenin hesaplanması hususunda, hakedişlerin tahakkuka bağlandıktan sonra ödemeye...