Yapılan ön inceleme sonucunda; … ...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin...

...dolayısıyla tüm katlarda sökümünün yapılması için 12 gün olmak üzere... ...dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, .. ...olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ..

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır.

...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan...

...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...çok büyük kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı...