...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

...bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek... ...sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

şeklinde tanımlanmaktadır. ...kararının hukuka ve usule uygun karar verilmesini sağlamaktan ibaret olan amacı... Mahkemece yapılacak iş; 6100 Sayılı HMK'nın 281.

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... Enerji talebi sözleşme aşamasına kadar getirilecektir. ...bulunmadığından dolayı süre uzatımı verilmesi mümkün değildir. ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...Yapılması İşi”nde; revize iş programı yapılması ile ilgili olarak yüklenici... ...değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

...Hastanesi tarafından 01.10.2009 tarihinde yapılan “Hastane Kamera Sistemi Alımı... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...tutmaya hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş... ...ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi mümkün olduğundan; sözleşmede...

Sözleşme eki BİGŞ.nin 39. ...kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki... Yapılan bu uygulama sözleşme ve eklerine aykırıdır. ...yapılmadığı, yani akdi bir dayanağı olmadığı sürece sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın...

quot;Teminat mektupları başlıklı 35. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.; & YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...alınması sebebinin (kesin teminatın verilmesi) bu hâliyle sona erdiği; Ancak...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği... ...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una... ...göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği...