yüklenimindeki, …. ...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...ve hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin hesaplanması... ile gerçekleştirme görevlileri ….. ...geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır.

...bu durumunda hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile... ...proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi... ...ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle mahal...  “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1.

...Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32... tarihli dilekçe ile ... maddesiyle eklenen Geçici 4. ...adde uyarınca 300 gün ilave süre verilmesi talebinde bulunduğu; davacı... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair...

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...hesaplanmayacağı denildiğinden, fiyat farkı verilmesinin uygun görülmediği belirtilmektedir... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

” Denilmektedir. ...İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara... malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter ...belirlenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunun sorgu konusu edildiği...

...ilişkin usul ve esaslar ile EKAP üzerinden yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye... ...başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması...

...Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet (yapının fiili toplam inşaat alanı, mülkiyet... ...teklifler, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi, yaklaşık maliyet gb. ...veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü yer...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte... ...olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine... ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı...

...müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de bu tutar … tarihli... ...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una... (7) (Ek fıkra: 08/08/2019-30856 R.G./28. nispetinde … TL tutarında iş eksilişi yapıldığı görülmüştür.

...sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...