...kapsamında yüklenici tarafından çeltik teslimatı yapılması sebebiyle ilgili sözleşmelerin 10... ...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş...

Şti.’den danışmanlık hizmet alımı yapılarak gördürülmüştür. ...yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur.

... kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün ... çalışmaların yapılmasını talep ettiğini ve bu süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası ... saklı kalmak kaydıyla davalı idareye karşı yapılan ve müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ...

...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.... ...hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, ·  ...maliyetlerine ilişkin hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, araçların...

...sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren... ...tarafından çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan işin yürütüldüğü... ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. ...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir.

...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum...

...bulunan kamu görevlilerinin yeni birim yapılması sürecinde yer almadıkları dikkate alındığında... ...aykırı bir şekilde hatalı yeni birim fiyat yapılmasından dolayı, yeni birim fiyat tutanağını...