...bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; İşin yapılacağı yerin bir kısmının 01.04.2013... ...sebeplerle tam olarak teslim edilememe durumu süre uzatım şartlarından biri olarak sayılmıştır... ...olarak teslim edilemediğinden verilen süre uzatımı mevzuata uygundur.

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...yüklenici tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt dışından... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...kısımlarının, sözleşmesinde belirtilen süre ve teknik şartlar içerisinde iş programına... maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ... ...belgeler,  ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...yönelik olarak dava dışı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu... ...konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren...

...tarihine kadar olan işlemiş faizinin tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli... maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği...

487,50 TL/m3” hükmü, Yapım İşlerine ait Tip Sözleşmenin “28.2. ...geçerli Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı...

...nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı taraf... ...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri... ...şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden kesinti yapıldığı tarihten itibaren işleyecek faiziyle...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Toplu Konut İdaresi... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...quot;Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri ile alt yüklenici... Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21.