Süreç devam ederken Kamu İhale Kurulunun 2018... ...hükümlerine aykırı olarak Belediye bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı iş sahibince yapılan haksız feshin iptâli, haklı nedenlere... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. ...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim...

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici... İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17... ...Yolu Toprak Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede...

...cezai şart istemlerine dair olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın reddine... ...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin...

...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim... Anılan hizmet alım işinde 24 aylık süre için 5 adet iş kaleminin birim fiyatının... ...teklif cetvelinde yer alan bedellerden fazla ödeme yapıldığı ve bu suretle de kamu zararına neden...

Bu hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde düzenleme yapılır. ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (YirmiDört) aydır 9.2.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları Genel... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...quot;Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri ile alt yüklenici... Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21.

...çalıştırılmasının mümkün olmadığını, işçilere yapılacak zamların doğrudan işçilerin hesaplarına... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

ili İl Özel İdaresince 24.10.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve ………