...belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması hususunda yapılan inceleme sonucu kamu zararı oluşmadığından... ...sözleşmede belirtilen cezaların kesilmesi gerektiği, sözleşmede öngörülen cezaların kesilmemesi...

...şirket tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre... 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...İşine ilişkin olarak 21.04.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde... ...yapının kontrolleri ve denetimi TOKİ tarafından yapılmış ve TOKİ adına Koltek Müşavirlik...

...gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin... ...yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”,

...davacının, mücbir sebepler dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı... ...2011 yılından itibaren bu konuda yazışmalar yapılmasına rağmen, Tokat Valiliği tarafından...

...gerçekleştirmiş iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla sözleşme ve fatura sûretlerini sunmuş olduğu... ...ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının...

...programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet (yapının fiili toplam inşaat alanı, mülkiyet... ...uncu maddesi 4’üncü bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini...

...edilebilmesi için gerekli olmayan malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilerek bunlar...

...ya da vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı hâlde hazır bulunmaması veya... ...anlaşıldığı, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü...

...2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan...