...süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı
yapım ileri günlük gecikme cezası - Arama Sonuçları
...yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür... ...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi...
Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının... ...hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna...
...bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte... ...ilişkin olarak yapı denetim görevlilerince düzenlenen 13/11/2019 tarihli... ...bitirildiği tarihe kadar gecikilen süre için gecikme cezası kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir... ...kadar gecikilen süre için gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, 05/01... ...kabule hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine...
cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini... ...bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir... ...yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları...
...yapıldığı halde bedelinin ödenmediğini de ileri sürmektedir. ...oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.
...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...beşinci fıkrası çerçevesinde 45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar... ...02/07/2018 tarihine kadar imalat girdilerinde beklenmeyen fiyat artışlarının... ...şartının gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin... ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...
...Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata... ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin...
...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle... Yapım İşi”nde yüklenici ... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı Yapım İşi”nde, yüklenici ...
...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu... ...sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. ...ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle... Yapım İşi”nde yüklenici ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...