...göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... ...mahiyette olması, somut bir sözleşmeye dayalı olmaması... İşyeri tesliminin 03/06/2021 tarihinde... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin...

Diğer taraftan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30 uncu maddesinin dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı sırasında kesin hesapların yapılmasına ilişkin...

maddesine göre ilave işin yapılması koşulları sayılmış ... mümkün olmaması, şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif ... almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmesinde ise %20’sine kadar ...

...arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak... ...7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici... ...tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine... ...toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir...

6 da “tip sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. ...açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması... ...görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi...

...edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... İşe ait sözleşmenin “İşe başlama... ...Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır... ...ğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi... ...arada geçen 40 gün sürenin işin sözleşmesine göre...

...yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı... ...parsel sahibi ile aynı kişi olan Cenan DEMİRCAN... ...kullanma izni verilen bu işte, Yapım İşleri İhaleleri... ...olduğu, yapılan inşaata ait bir sözleşmenin bulunmadığı...

...mal alımlarına ilişkin sözleşmeye ve mevzuata uygun... ...alamayan davacıdan, bilirkişi incelemesi ile Yargıtay... ...tutarındaki gecikme cezası bedeli kadar davalıya borçlu... ...hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri...

... birlikte dikkate alındığında; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında idaresince ... uygulanamayacağı, Bu itibarla, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların, sözleşmesinde ... bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 ...

... anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde, idarelerin ihaleye ... Sözleşmenin 8 inci maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ekini ... imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine ... iş artışı ve iş eksilişi meydana gelmesi halinde bu imalatlara ait bedellerin YİGŞ’nin 22 nci ...