...İhale Yönetmeliği’ne göre 14/02/2018... ...yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat... ...yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde... ...bağlanan işler ile işin devamı sırasında... ...görüş ve talebi özet olarak aşağıda belirtildiği... ...taş duvar işçiliği için idaresince oluşturulan...

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan... ...davalıdan tahsiline karar verilmesini... ...ihtarına rağmen durumun devam etmemesi halinde... ...tamamlanan kısım için müvekkilinin... ...görüldüğü, davacı fesihte haklı olduğundan... ...inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi...

...takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel... ve devamı maddeleri uyarınca... ...geçen her takvim günü için yüklenicinin... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi... Sözleşmede işin süresi 750 gün... ...göre yüklenicinin fesih talebinin idareye... ...inşaatın durmuş olması nedeniyle yükleniciye...

...şartnameye uygun olarak yerine getirmediğinden... ...yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi... ...tarihinde teslim edilen işin mevzuatta öngörülen... ...rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin... ...belirledikleri ve tamamlanması için sözlü olarak...

...zarar gördüğü, işin bitirilmesi için... ...olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi...

...gecikilen her gün için binde beş oranında... ...bitirilmesi durumunda prim olarak ödeneceğini... ...etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365... ...kusurlu yapılması nedeniyle oluşan zarar... ...Kanunu'nun 355 ve devamı maddelerinde... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya...

...azından bir süre cezalı çalışılarak... İnşaatı Yapım işi ihalesi... ...başlamasının istenildiği, yine yükleniciye Bölge... ...iş programına uygun olarak işe devam edilmesi... ...sözleşmede işin bitirilmesi için öngörülen süre... ...650 takvim günü, işin bitim tarihinin... ...programına uygun olarak işe devam edilmesi aksi... ...ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla...

...Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına... ...olup devirden veya fesihten kaynaklanan... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...için davacı şirkete Yapım İşleri Genel... ...tarihinde kabul işlemleri için yaptığı başvurudan... ...quot; işine ilişkin olarak yapılan ..... ...ihale konusu işin cezalı çalışma süreleri... ...2018 olduğu, işin devam ettiği süreçte...

...Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin... ...tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı... ...davalının haksız olarak itiraz ettiğini... ...derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi... ...başvurulması üzerine, Konya Bölge Adliye... ...rağmen aynı durumun devam etmesi halinde... ...daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla...