...bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası kesilmeye başlandığı, İdaresince yükleniciye... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... ...göre fiyat farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün...

...proje değişikliğine uygun olarak ilave yüzer tavan ayakları ve merdiven onarımlarının yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak ve merdiven onarımı imalat bedellerinin iş artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...deplasesi için geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin... ...kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin... Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.

...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...teknik işleri takip etmesi, bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını... ...Anadolu Öğretmen Lisesi 16 Derslik İnşaatı Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL...

...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi... ...uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “(

...gün ya da takip eden günlerde yapılmasının işin tekniğine uygun olması zorunluluğundan... ...ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak iş...