Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici... ...durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011 olduğunu... ...Horasan 100 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla... ...cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...03.2006 tarihli sözleşmenin 17.1 maddesinde işin zamanında bitirilmemesi halinde sözleşme... ...yüklenici tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt dışından... ...süreyle ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması mümkün değildir... gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme

...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına... ...ihale dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ….. geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...adet Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...iki gün geç teslim edilmesi üzerine Gecikme Cezası Tutanağı düzenlendiği tespit edilmiştir... Söz konusu Gecikme Cezası Tutanağının İdare adına Ziraat Mühendisi ...

Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim...

Burada asıl borcun ifasının yerini dönme (fesih) cezası almaktadır. Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. ...maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ve 1000 adet...

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip “idarenin siparişi üzerine” işe başlanacağı (m. geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...sürerek toplam 64.769,98TL tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar davacı şirketin borçlu...