İş nolu dosya içeriğinde bilirkişi oluşturularak yerinde tespit yaptırıldığı, - ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların... ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır.

...03.2006 tarihli sözleşmenin 17.1 maddesinde işin zamanında bitirilmemesi halinde sözleşme... ...yüklenici tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt dışından... ...çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş...

...fıkrasında; Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... nolu hakediş ile 40 adet ve ... ...teslim edilmediği halde işin uzmanı olmayan kişi tarafından düzenlenen tutanaklar ile teslim...

...Spor Salonu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ihalesi başvurucu... ...kapsamında alınan ifadeler ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapor gözönüne... ...ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer...

Yapım” işinde; iş artışı kapsamında tekli... ...alınması ve tek taraflı irade beyanıyla (yalnızca işin başındaki teknik personelin imzasıyla...

TL (D=C*%10) MB-58 poz no.lu imalatın hakedişe girmesi gereken fiyatı: … ...olarak belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak... ...getirilmesinden ötürü burada uygulama ayı kavramından; işin gerçekleştiği ayın yani malın alındığına...

...imalatları için oluşturulan yeni birim fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesine...

...ve görevi tanımlayan meslek kodunun temizlik işi olup olmadığının incelenmesi gerektiği... ...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tuzla” düzenlemesi, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek...

Yolu BSK Yapım ve Onarım İşi”nde; yeni birim fiyatların... ...kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan... ...yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması...