takdirde … İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. ...tarihlerinden itibaren gerekli onay ve izinlerin sözleşmesinde belirtilen süreler içerisinde... ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı...

Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden... Bu itibarla, savunma uyarınca, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmamaktadır. ...sözleşmelerde geçerli olduğu, ancak söz konusu işin sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülmediğinden...

...gereğince 200 kişilik personel ile özel güvenlik hizmeti alım sözleşmesinin 18.149.431,26 TL... maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.

...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. .Yapım İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki... ...değişmeyeceği, böyle bir uygulamanın işin sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olmadığı...

...nihâî olarak ortaya konulduğu, ihale konusu işin özelliğinin ve mevcut durumdaki ihtiyacının... ...İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da... maddesinde, İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü...

...projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan... ...alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2,709 oranında... ...artış ve azalışlarına konu imalatlar için işin sözleşmesinde teklif fiyat bulunmamaktadır....

Sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen ... tarihli ve yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi eki ..& ...verilen iş kaleminin yeni birim fiyatına işin sözleşmesi gereği itibari değerlendirme...

...İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...