.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...gecikmenin enerji temin edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta...

...çevre düzenleme ve anıt heykel yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini ve karşılığında belediyece... bu hak edişi yapmaktan ve davalı tarafından ödenen 372.800,00 TL’den...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize edildiği ve yapılan...

tarihli muhasebe işlem fişi ile güncellenmeden gelir kaydedildiği tespit edilmiştir. Yapım İşi”ne ilişkin ….

...teknik hiçbir personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının, yapılan yolun standartlara... ...doğrultusunda ek iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut iş makinelerinin...

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici... ...başlıklı 39 uncu maddeleri birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı için tespit olunan 24.731.980...

...proje değişiklik raporu düzenlenmediği, idarece proje değişikliği yapılmadığı, imalat oluru ve fiyat tutanağı... Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde...

ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin 12/03/2020 tarihinde... ...Ticaret Odasından alınan fiyatlar)’nın uygulandığı, işin yapılan ve yapılmayan kısımları için belirlenen bu...

...yerine, seramik kaplama imalatı yapılmasına karar verildiği, yapımından vazgeçilen diyabaz kaplama imalatı birim fiyatının... ...kullanılması; özel birim fiyatın tespiti yapılacak imalat değişikliğinin belirlendiği zamanda idare tarafından alınacak...