...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği... ...039;lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre... ...7,2 Km Sathi Kaplama Yol İşi ihalesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya... ...yasaklanan davacı K1'in davacı limited şirketin hisselerinin tamamına...

...Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde...

...m3 Hacimli Prizmatik Servis Su Deposu Yapım İşi”nde; 1 tonluk gezer köprülü... ...raylarının yerleştirileceği (Kren kirişinin) konsol mesnet donatı detayının...

...sonrasında, belirlenen fiyatların idaresince Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...Olur'u alınarak ilgili yapım işine dâhil edilen imalat kalemleri... ...oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların...

...olan “Aksaray Merkez Betonarme Tribün Yapımı” işi ile ilgili görüş istemidir... ...Merkez Betonarme Tribün Yapımı” işinde, “Turnike sistemi içerisinde... ...Giriş Otomasyon Sistemi” başlığı altında; Bilet Okuyucu Terminaller, Otomasyon...

...yalıtımının “Taşıyıcılı” temel altı su yalıtımı olarak “taşıyıcılı... ...ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından... İO Binası Yapım İşi”nde; temel su yalıtımı...

...ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır... ...öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: Yapım İşleri Genel Şartnamesi İdari... ...ve Döşenmesi iş kalemi başlığı altında; “Projelere, teknik şartnamelere...

...edilen … TL sözleşme bedelli … Daire Yapım İşinde; sözleşmede yer almayıp... ...şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin...

...Mehmet Ali Paşa Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; proje değişikliği... ...tespitlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan... ...varsayılan ortalama tenzilatı” adı altında %10 oranında tenzilat uygulanması...

...yapılan ve malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi gerektirdiği... ...malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi...