...380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde... ...07/2008 tarihli eser sözlemesinin süresinin 29/09/2010 tarihinde sona... ...rapora göre yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde ihale dökümanında...

...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... ...tarihli sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek... İşe ilişkin ...

...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar... ...kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin...

...tarihinde sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Devlet Hastanesi KVC Birimi Tadilatı” işi ile ilgili görüş istemidir. ...götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde uygulama projeleri gereği... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... ...giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin... ...ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde, emniyet tedbirlerinin alınması... Söz konusu işe ait Sözleşmenin “Trafiğe Geçit...

...kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği... ...sonuçlarından kesin olarak feragat ettiklerini, işin yapılmasına devam edilmesine muvafakat... ...6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince... tarihli ve … sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.

...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.2-Davalının temyiz itirazlarına... ...düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı... ...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları...