iş kalemi , iş programı , şantiye ...takip eden günlerde yapılmasının işin tekniğine uygun olması zorunluluğundan... ...harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin iş programında yer alması... ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... ...imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak...

...olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...kullanıma elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin belirlendiği, bu... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

... işin sözleşmesinin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde işin ... en kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği gerekçesiyle proje revizesinde geçen süre, iş artışına ait süre uzatımı ve projenin ...

...10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... ...tutulmuş olup, görüş sorulan konulara ilişkin tarafların görüş, talep ve...

...Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını...

...4 ve gerekse 19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

...sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu konuda... ...a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük...

İhale konusu işin/alımın; … ...edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz... Sözleşme süresi boyunca, Hizmet Alımlarında... ...sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması durumunda; güncel SUT...