hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre iş bitim... ...gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

...zararın giderilmesi istemine ilişkindir. ...kaplaması yapılarak sağlam olarak teslim edileceği düzenlenmiştir... ...biçimde genel ihbar mükellefiyetinin yerine getirildiğinin kabulü mümkün... kat asfalt sathi yapım işlerini üstlenmiştir. ...tarihe kadar taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu...

...teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına... ...Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan... Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5. ...olduğu ve verilen tazmin hükmünün yerinde olduğu görülmektedir... ...yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin...

...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...ait Sözleşme’nin “İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması... ...sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde... ...feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. ...üncü madde hükmüne istinaden işin tasfiyesinin talep edildiği...

...vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...imzalayarak 26.07.2010 tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer itirazlar... ...iş sahibi açısından edimin yerine getirilmesi imkânsız olmakla... ...Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşinin 50.424.000,00 TL... ...nedeniyle, çeşitli kalemlerde işin ifası için gerekli mal...

...esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin... ...gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası... ...ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı sözleşme... ...onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Kiremitliktepe 5 adet atlama kulesi inşaatı yapım işi için ihale ilanı yapılmıştır...   Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına düşülecek bir kayıtla... ...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının... ...gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin... ...artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını...

...Yüksekova İçmesuyu Tesisleri” işinde, kazı imalatında fiili... ...için ayrı ayrı teklif almak yerine grup haline getirilerek paçal... ...Y-09:” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel iş gibi... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve... ...teknik şartnamede belirtilen yapım şartları birlikte dikkate...