...bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi”nde, uygulama projelerinin hazırlama... ...teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır... İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

...olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... ...deplasesi için geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin... Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.

...bağlantıların yapılıp, yerel gaz şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve proje takibi... ...bağlanan “Mamak Eserkent Sosyal Konutları Tadilat Yapım İşi”nde; doğalgaz abone bağlantı... ...alındığında; imalat sırasında proje değişikliği yapılarak tesisata gaz yakan cihaz...

...değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli... İnşaatı Yapım İşi”nde, teklif cetvelinde bulunmayan... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...Hastanesi Yapım İşi”nde; yıkma, sökme ve yapımla ilgili bazı iş kalemleri ile ameliyathane... ...özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit... Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

Yine teknik şartnamenin geçici ve kesin kabul başlıklı 4. kat asfalt sathi yapım işlerini üstlenmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 9. ...onaylanacağı tarihe kadar taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu yükleniciye bırakılmış...

...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına... ...içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen...

…… Yapım İşi”ne ilişkin dış cephe taş yünü kaplama... ...Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. ...tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

...teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”, ...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. .Yapım İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki...

...Küçükmenderes Havzası Atık suyu arıtma Tesisi Yapım İşi”ne ilişkin ilanlar, 30.11.2006... ...bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi... ...tarafından, 05.12.2006 tarihinde oluşturulan İhale Komisyonunda bulunan kişilerin mevzuata aykırı...