...nin ekleri başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşmesini... ...gereğince teknik eleman bulundurmama cezasının daha önceki ara hakedişlerden kesilmemiş olması... ...toplandıktan sonra konusunda uzman teknik bilirkişiden davalı iş sahibinin teknik eleman bulundurmama...

...sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

...sözleşme yılı birim fiyatı hesaplanırken, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. ...zararı olarak hesaplanan … TL ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle...

...bedelle … iş ortaklığına ihale edilen … işine ilişkin 2014 yılı hakediş ödemeleri... ...tarafından da yüklenicinin ihzarat  iş programında öngörülenden fazla miktarda yapmış olduğu...

...ASHİ Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları... ...başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer...

...bölünerek tespit edilmesi gerektiğine, (örneğin bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna, eş... ...mühendis veya mimar yönetim kurulu üyelerine iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihaledeki...

Yapım İşi”nde İnşaat Mühendisinin (Şantiye... ...bildirilmekle birlikte, tahsilata ilişkin bir belge gönderilmemesi ve ilam hükmüne de itirazın bulunulmaması... ...İşi’ne ait 01.08.2008 tarihli 1 no’lu hakedişinden sözleşmenin 24.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ … Sorumluluk Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını... ...teknik işleri takip etmesi, bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı... Yapım İşi”nde, yüklenici ...