...ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı tarafından sözleşmenin feshinin iptali talepli Elazığ...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme... Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” işinde yapılan zemin etüdü sonucunda...

... süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin ... uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, nitekim taraflar ... dosyasında bu belgeler bulunmamakla birlikte işin tasfiyesine karar verildiği göz önünde tutulduğunda ... isteminde bulunamayacağı gerekçesiyle sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve ...

... mahkemece davalı iş sahibince sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu ... gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21/5 ...

hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...08/2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve...

... tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması amacıyla ... ihtar yazısının da gönderildiği, buna rağmen işin süresinde tamamlanmadığının belirtildiği görülmekle ... Kanunda öngörülen unsurları ihtiva eden ve sözleşmenin feshine yönelik bir ihtar yazısı niteliğinde olmadığı ...

...süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb.... park bahçe bakım işleri , personel çalıştırılmasına dayalı hizmet , Yapım işi

...işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız... ...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... ...onarımı işi için yapılmış olup, proje değişikliği ile 10 derslik yapımının 18 dersliğe... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi ...Lojman İnşaatı ve Eski Okulların Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar...

TL/m iken sorgu konusu edilen yapım işi kapsamında ... ihale kayıt no.lu ve … TL birim fiyat sözleşme bedelli “… ...PN16 HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına...