Uyuşmazlık sözleşmenin davalı tarafından feshedilmiş olmasından kaynaklanmıştır. .) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşinin 50.424.000,00 TL Teklifi uygun... gibi giderlerini, menfi zarar kapsamında davalıdan... ...yaptığı sözleşme nedeniyle, çeşitli kalemlerde işin ifası için gerekli mal ve hizmet temini...

...sözleşmeye bağlanan “…Spor Kompleksi İnşaatı” işinde gazbeton duvar üzeri sıva imalatı ile... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. ...boya (Y.25.003/22) imalatlarının görüldüğü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

...yazının mevzuata uygun olmadığı; tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısında 4734 sayılı Kamu...   [İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. ...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.”  

Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve taraflar... ...taşların ayıklanması ve icabında sulanması giderleri dahil …” Sözleşme ekinde, … işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı...

...öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine... ...tespit edilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. ...düzeltilmesi isteminin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına... arasında 21.09.2010 tarihinde imzalanan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme'nin...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. Binaları Yapım İşi”nde, iş azalışı yapılan muhtelif... ...nci fıkrasında belirtildiği üzere iş eksilişi yapılan imalatların birim fiyatlarının...

...kadar Kuruma teslim edilmediği, buna rağmen sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması... TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti.

...makineler ile araç ve gereçlerin zarar gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...bağlanan, “Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması” işinde, teklif cetvelinde yer alan ve paçal olarak... ...öngöremediği hususlar kapsamında, sözleşme konusu yapım işi ile ilgili proje vb. ...yapılması, işçilik, makina, alet ve edevat giderleri, yüklenici kan ve genel giderler dahil... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...Kızıltepe Yolu Km:0+000-61+766 Arası Kesiminin Yapımı ihalesinin iptali istenilmiştir...