...iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle... ...nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş... Belediyesi’ne devredilen ... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...işten elde ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı...

...davacı şirketin söz konusu işi sözleşme ve şartname... ...talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu... ...ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı... ...i uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum... Davacıların temyiz isteminin reddine, 2.

Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde... ...bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... ...olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her...

...maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum... ...artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme... tarafından üstlenilen işin sözleşme ve şartname... ...veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin... ...bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı... ...Özeti :Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun...

...aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...ticari faiz ile birlikte İdareden tahsiline, .. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında... ...fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası... ...rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak... ...göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali...

...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici... ...hazırlanması büyük önem arz etmekte olup mevzuatın amir... ...özelliği gereği, bahse konu yapım işi kapsamındaki tüm...

...düzenlenmediği, idarece proje değişikliği yapılmadığı... ...projelerinde değişiklik talebinin bulunmadığı, yapı... Yapım İşi”nde, iş artışı... ...görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak...

...sözleşmenin 17.1 maddesinde işin zamanında bitirilmemesi... ...olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi... ...tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler... ...cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün değildir... ...karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği... ...talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...mantığıyla da uyum arz etmektedir. ...sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması... ...yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat... Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip... ...bulunmaması, bir kısım tereddütlere sebep vermekte... Yapım İşi” ile ilgili...

...ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla... ...Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...adet atlama kulesi inşaatı yapım işi için ihale ilanı... ...varıldığından tazminat talebinin reddine karar verilmesi... BAŞVURU SÜRECİ 2.  ...11/2015 tarihinde davayı reddetmiştir.