... etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve ... artışlarının dava konusu işin yapımı boyunca her dönemde meydana ... süre uzatım taleplerinin reddedileceğine ilişkin herhangi bir ... süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair ... olumsuz koşullara ve zarar etme pahasına rağmen işin bitirilmesinin ... yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda ...

...hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir... ...sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...resmi tatil günlerini dahil etmemek suretiyle 70 iş gününe... ...davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü... ...belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası...

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat... ...salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan... ...farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine çıktığı... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...güvenlik bakımından önem arz etmesi nedeniyle Ceylanpınar... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...000-61+766 Arası Kesiminin Yapımı ihalesinin iptali... ...uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir...

...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına... Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak... ...sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi, başka bir... hakediş , KDV , süre uzatımı ...görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli...

...edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için... ...yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına... ...meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde... ...kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek...

...borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp... ...İge Evi Restorasyonu İşi yapımını üstlenmiştir... Uyarlama talebinin dayanağı olarak... ...bulunmaması sebebiyle davanın reddi gerekirken kabulü doğru... ...sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmayacağı kabul...

...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi... ...yağmur suyu borusu döşenmesi işine ait revize projenin... idareden kaynaklanan sebepler... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun... ...değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi  Başvuruya... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna... ...40’ncı maddesine istinaden işin muhteviyatında ve şartnamelerde... ...oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere... ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... sayılı kararıyla reddedilmiştir. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ....) oluşturduğu ortak girişimin üzerinde bırakıla... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20...